# Contrato de Obra

**En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Junio de 2019, entre EMPRESA SA**, CUIT 1234 con domicilio Perú 123 CABA **representada para este acto por Germán Manzano** DNI 28.282.282 y domicilio Lima 123 CABA **en su calidad de representante legal** *en adelante LA EMPRESA* **y Aldana Soto** DNI 23.232.232 y domicilio Perón 232 *en adelante EL PROFESIONAL*, **convienen en celebrar este 'contrato de obra' sujeto a las siguientes condiciones:**

**PRIMERA**: *Objeto*. **EL PROFESIONAL presentará a LA EMPRESA** *el desarrollo de un software a medida* **con el fin de** *proveer una aplicación en la plataforma Android para solicitar comida a domicilio*.

**SEGUNDA**: *Plazo*. **El desarrollo tendrá inicio a partir del día** 10 de Junio del 2019 **y tendrá una finalización estimada el día** 5 de Noviembre del corriente año.

**TERCERA**: *Pago*. **LAS PARTES acuerdan un monto de** $1M **que deberá ser abonado a partir del siguiente esquema**. Un **adelanto del 10%** que asciende a $100k **con la firma del presente contrato** **y dos pagos** de $450k, el primero contraentrega del 50% del proyecto y el seguro contraentrega del proyecto final. **Todos los pagos se realizarán vía transferencia bancaria al CBU 123456798 dentro de las 48 hs hábiles de realizada cada entrega**.

(**MORA**) La falta de pago en tiempo y forma convenidoa, devenerá en favor de EL PROFESIONAL un interés por mora del 0,5% del monto adeudado, sin perjuicio de LA EMPRESA de rescindir el contrato y exigir judicialmente la reparación por daños y perjuicios que corresponda.

**CUARTA**: *Hitos/Entregas parciales*. **LAS PARTES acuerdan** que el tercer día hábil de cada mes, ambas partes se **juntarán para analizar el avance del presente proyecto** y realizar una demostración de su funcionamiento.

**QUINTA**: *Propiedad Intelectual*. **LAS PARTES acuerdan que todos los derechos del presente proyecto son propiedad exclusiva de LA EMPRESA**; ésto incluye bibliotecas (o librerías), código fuente y documentos desarrollados.

**SEXTA**: *Jurisdicción*. **Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, ambas partes se someten a la competencia ordinaria de los Tribunales de** la Ciudad de Buenos Aires **y renuncian a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles**.


### En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor.
**ALDANA SOTO, DNI 23.232.232**

**GERMÁN MANZANO, DNI 28.282.282**