Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Compte rendu n° 46 - Page – Résidence Bleu Indigo Gilles FAGES, Architecte
- MAITRISE D’OEUVRE
- Gilles FAGES, Architecte DPLG
- 6, Rue du Jardin Public - BP 61
- 11130 SIGEAN
- ) 04.68.58.19.00 - Fax 04.68.48.82.72
- Email : gillesfages@archifages.net
- MAITRE DE L'OUVRAGE
- SARL FM ARCHITECTEURS
- 6 Rue du Jardin Public
- BP 61 – 11130 SIGEAN
- Tél. 04.68.58.19.00 – Fax. 04.68.48.82.72
- Email : gillesfages@archifages.net
- CONTACTS A L’AGENCE
- Responsable du chantier :
- Gilles FAGES, Architecte DPLG
- Danièle BRUNO, coordination du chantier : 06.21.46.56.32
- Eric AUBIN, métreur : 06.10.66.05.91
- CHANTIER réf 1479 07 03
- RESIDENCE BLEU INDIGO
- Lieu dit la monté de guerre
- 11130 SIGEAN
- COMPTE RENDU N°46
- REUNION DE COORDINATION DE CHANTIER du Mardi 5 AVRIL 2011
- MAITRE DE L'OUVRAGE
- Représenté
- Présent
- Absent
- Convoqué à la prochaine réunion
- Diffusion
- Cumul pénalité
- par
- absence
- SARL FM ARCHITECTEURS
- 6 Rue du jardin public BP 61
- 11 130 SIGEAN
- Gilles FAGES
- FAGES
- X
- MAITRISE D'ŒUVRE
- ARCHITECTE
- Et
- COORDONATEUR SPS
- AGENCE FAGES Gilles
- Rue du Jardin Public
- 11 130 SIGEAN
- Tél. 04.68.58.19.00 - Fax 04.68.48.82.72
- Email : gillesfages@archifages.net
- daniele@archifages.net
- eric@archifages.net
- Gilles FAGES
- Danièle BRUNO
- Eric AUBIN
- X
- Eric AUBIN
- X
- X
- BUREAU DE CONTROLE
- DEKRA
- Immeuble l’espadon voilier
- 1 boulevard Kennedy 66 000 PERPIGNAN
- tel : 04.68.08.27.28 – fax : 04.68.50.48.50
- Email : khalid.chlyah@dekra.com
- stephane.leclere@dekra.com
- martine.raynaud@dekra.com
- CHLYAH Khalid
- 06-16-82-42-13
- LECLERE Stéphane
- X
- X
- 9
- 9
- ENTREPRISE VRD
- TERRASSEMENTS
- VOIRIE
- RESEAUX
- ENTREPRISE SCREG SUD EST
- 38 rue de la sablière
- 11 100 NARBONNE
- tel : 04.68.41.56.00 – fax. 04.68.41.89.20
- LIZAN 06 61 04 39 83
- CANTIE 06 61 37 52 61
- Email : chevalier@aude.screg.fr
- CHEVALIER
- LIZAN
- CANTIER
- 1
- ENTREPRISES BATIMENTS
- Représenté
- Présent
- Absent
- Convoqué à la prochaine réunion
- Diffusion
- Cumul pénalité
- GROS ŒUVRE
- et CHARPENTE
- Villas 2.3.4.5.6
- ENTREPRISE SEKA BATIMENT
- 24 avenue gustave eiffel
- 11 110 COURSAN
- tel : 06.08.37.93.47 – 06.74.00.02.85
- fax: 04.68.42.89.04
- Email : seka.batiment@yahoo.fr
- karatas.arslan@hotmail.fr
- M. KARATAS
- M. CASTRO
- Absent
- M. KARATAS
- M. CASTRO
- X
- X
- 7
- 4
- GROS ŒUVRE
- Villas 1.7.8.9.10.11
- ENTREPRISE FONS ET KARA
- 26 rue de la clauze
- 11 130 SIGEAN
- tel : 06.22.85.68.97 – 06.09.48.91.62
- fax : 04.68.48.89.72
- Email : pascal.fons@wanadoo.fr
- m.kara29@free.fr
- M. FONS
- M. KARA
- Absent
- M. FONS
- M. KARA
- X
- X
- 3
- A défaut d'observations formulées par écrit dans les huit jours, les termes de ce document sont présumés acceptés sans réserve par les contractants.
- PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 12 AVRIL 2011 à 11heures
- TRANSMISSION PAR FAX - Nombre de page : 8 (Veuillez nous rappeler si vous ne recevez pas le nombre de pages indiquées)
- Transmis à : Maître d’ouvrage, aux entreprises et intervenants concernés sous « diffusion »
- MAITRE DE L'OUVRAGE
- Représenté
- Présent
- Absent
- Convoqué à la prochaine réunion
- Diffusion
- Cumul pénalité
- ou
- par
- absence
- CHARPENTE
- Villas 1.7.8.9.10.11
- ENTREPRISE GERKENS
- 6 bis rue du cers
- 11 700 SAINT COUAT D’AUDE
- tel : 04.68.43.95.80 – fax:04.68.43.92.83
- Email : gerkens.btp@wanadoo.fr
- M. GERKENS
- M. BRIEU
- Excusé
- M. GERKENS
- X
- 3
- ENDUITS
- ENTREPRISE FACADES SERVICES
- 1 allée de l’espinouse
- ZAE le Monestié
- 34 760 BOUJAN SUR LIBRON
- tel : 04.67.31.76.69 fax : 04.67.30.34.03
- Email : sfbeziers@gmail.com
- lfshasan@gmail.com
- M. BOZURT H. M. ANJUARESS F.
- M. ASKIN
- M. BOZURT Hasan
- X
- 2
- ISOLATION
- PLATRERIE
- ENTREPRISE ARCHITECTEURS SERVICES
- 6 rue du jardin public/BP 61–11130 SIGEAN
- Tél : 04 68 58 19 00 fax 04 68 48 82 72
- Email :
- M. THOMAS
- Présent
- X
- ISOLATION DES COMBLES
- ENT LANGUEDOC ISOLATION
- KM 4 route de pézenas
- 34 500 BEZIERS
- Tel : 04.67.31.25.20 fax : 04.67.30.77.50
- Email : contacts@languedocisolation.fr
- M. LEYSSERAUT
- X
- CARRELAGE
- ENTREPRISE CARO D’OC
- 23 rue henri rouzaud
- 11 100 NARBONNE
- tel : 04.68.32.16.03 – fax : 04.68.90.73.72
- Email : carodoc@wanadoo.fr : Narbonne
- carodocmag@orange.fr : Sigean
- M MIRADA Frédéric
- M CHORIN Marc
- Absent
- M MIRADA Frédéric
- X
- X
- 3
- MENUISERIES ALUMINIUM
- ET BOIS
- ENT COMPTOIR AUDOIS DE MENUISERIE
- ZI Route de Perpignan
- 11 100 NARBONNE
- Tél.04.68.41.76.42 – Fax. 04.68.41.06.42
- Email : comptoir.audois@orange.fr
- Mme. MACIONI
- X
- PANNEAUX GRILLAGES PORTAIL
- ENTREPRISE FBR
- Km 4 – chemin de la llabanère
- 66 000 PERPIGNAN
- tel : 04.68.73.10.61 – fax : 04.68.73.15.61
- Email : sarlfbr@wanadoo.fr
- M. FARRE
- X
- ELECTRICITE
- ENTREPRISE LANZ ELEC et SEPTELEC
- 22 Rue Antoine Becquerel
- ZI La coupe
- 11 100 NARBONNE
- Tél : 04.68.41.31.11 Fax : 04 68 41 72 25
- Email : lanzelec@wanadoo.fr
- benoitcicero@lanzelec.fr
- M.LANAU
- M. CICERO
- M. VERGES
- Absent
- M. CICERO
- X
- 8
- PLOMBERIE
- ENTREPRISE PORTERIE
- Le droc – 11 130 SIGEAN
- Tél : 04.68.48.54.37
- fax : 04.68.48.28.64
- Email : bellion.porterie@wanadoofr
- M. PORTERIE
- Excusé
- M. PORTERIE
- X
- 1
- PEINTURE
- ENTREPRISE CERVELLO
- 531 Avenue de la catalogne
- 11 210 PORT LA NOUVELLE
- Tél : 04 68 48 02 20
- fax : 04 68 40 38 96
- Email : cervellopeinture@wanadoo.fr
- M.CERVELLO
- Excusé
- X
- A défaut d'observations formulées par écrit dans les huit jours, les termes de ce document sont présumés acceptés sans réserve par les contractants.
- PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : MARDI 12 AVRIL 2011 à 11 heures
- TRANSMISSION PAR FAX - Nombre de page : 9 (Veuillez nous rappeler si vous ne recevez pas le nombre de pages indiquées)
- Transmis à : Maître d’ouvrage, aux entreprises et intervenants concernés sous « diffusion »
- A - ORDONNANCEMENT PILOTAGE :
- A.1 - INFORMATIONS GENERALES POUR L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES
- Un nettoyage permanent et régulier du chantier doit être assuré par les entreprises au fur et à mesure des interventions. MAINTENIR LE CHANTIER AUSSI PROPRE QUE POSSIBLE.
- Chaque entreprise évacue ses propres déchets au fur et à mesure de ses interventions.
- LA PROTECTION DU CHANTIER DURANT LE DÉROULEMENT DES TRAVAUX EST À ASSURER PAR LES ENTREPRISES.
- ATTENTION l’accès au chantier par la rampe débouchant sur la route de Perpignan est INTERDIT (pour les camionnettes, les camions, les livraisons) Ne pas passer par cette accès.
- Précisions sur les portes d’entrée qui sont ‘protégées’ et condamnées, l’accès aux villas s’effectuant par la porte arrière de service équipée d’un canon de chantier. (sauf villas 5.6.7.8.9.10)
- A.2 - AVANCEMENT DES TRAVAUX
- Couverture tuiles réalisée villas n°1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
- Menuiseries extérieures posées pour les villas 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
- Volets bois posées villas 1.2.3.4
- Portes intérieures y compris grille de défense approvisionnées sur chantier pour villas 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
- Réglage : des portes intérieures villa 1.2.3.4 – menuiseries extérieures villa 1.2.3.4
- Portes sectionnelles posée villas 1.2.3.4.5.8.9.10
- Placo villas 1.2.3.4.6.7.8.10 réalisé en cours de réalisation villa 5 - Traitement des joints villas 1.2.3.4 .7.8.10 réalisé
- Lambris villas 1.2.3.4.7.8.9.10 réalisés
- Pose des baignoires villas 1.2.3.7.10 – Pose du receveur dans la villa 8
- Encastrés de plomberie réalisés villas 1.2 3.4.6.7.8.10
- Pose des sanitaires villas 1-2-3-4 réalisé
- Encastrés d’électricité réalisés villas 1.2.3.4.7.8.10
- Pose du carrelage réalisé villas 1.2.3.4.8.10, les plinthes villas 1.2.3.4.8.10, la faïence villas 1.2.3.4, le carrelage du porche d’entrée villas 1.2.3.4, faïences en cours de réalisation Villas 8.10
- Chappe porche d’entrée réalisée villas 4.7.8.9.10
- Enduits de façades villa 1.2.3.4 réalisés
- Travaux de peinture réalisés Villas 1.2.3.4
- Analyse de l’Etat d’avancement par Rapport au Planning Contractuel : Néant
- Dispositions convenues pour rattrapage du retard : Néant
- A.3 - PLANNING - REUNIONS DE COORDINATION :
- La coordination entre les différentes entreprises doit être organisée de façon à ce que les dates d’intervention ne soient perturbées par défaut d’approvisionnement, dont les entrepreneurs voudront se préoccuper en temps utile.
- LA PROCHAINE REUNION DE COORDINATION DE CHANTIER AURA LIEU
- LE MARDI 12 AVRIL 2011 à 11 heures
- A.4 - PHASAGE DES PROCHAINES INTERVENTIONS
- Semaine 12 du lundi 21 mars
- Villa 1 : Préparation travaux de peinture
- Villa 2 : Préparation travaux de peinture / Infiltration d’eau dans le garage
- Villa 3 : Préparation travaux de peinture / Nettoyage des travaux de gros œuvre + infiltration d’eau
- Villa 4 : Préparation travaux de peinture / Nettoyage + reprise sous porte fenêtre
- Villa 6 : Encastrés d’électricité
- Villa 7 : Encastrés d’électricité à faire
- Villa 8 : Achèvement du carrelage, plinthes et faïence
- Villa 10 : Achèvement du carrelage, plinthes et faïence
- Villa 11 : Maçonnerie en élévation
- Semaine 13 du lundi 28 mars
- Villa 1 : Projection de la goutellette
- Villa 2 : Projection de la goutellette
- Villa 3 : Projection de la goutellette
- Villa 4 : Projection de la goutellette
- Villa 7 : pose du carrelage / Finitions diverses de plâtrerie - Traitement des joints
- Villa 8 : Finitions carrelage et faïence /Finitions diverses de plâtrerie
- Villa 10 : Finitions carrelage et faïence /Finitions diverses de plâtrerie
- Villa 11 : Achèvement de la maçonnerie en élévation
- Semaine 14 du lundi 4 avril
- Villa 1 : Réalisation appareillages / tableau électrique
- Villa 2 : Réalisation appareillages / tableau électrique
- Villa 3 : Réalisation appareillages / tableau électrique
- Villa 4 : URGENT Réalisation appareillages / tableau électrique
- Villa 5 : Travaux de plâtrerie
- Villa 6 : Encastrés d’électricité
- Villa 7 : Pose du carrelage / Finitions traitement des joints dans la cage d’escalier
- Villa 8 : Finitions faïence /Finitions diverses de plâtrerie dès intervention de l’électricien
- Villa 10 : Finitions faïence /Finitions diverses de plâtrerie dès intervention de l’électricien
- Villa 11 : Pose de la fermette
- Semaine 15 du lundi 11 avril
- Villa 5 : Achèvement de la plâtrerie / Encastrés de plomberie
- Villa 6 : Achèvement des encastrés d’électricité / Traitement des joints
- Villa 7 : Pose du carrelage
- Villa 8 : Pose des sanitaires
- Villa 10 : Pose des sanitaires
- Villa 11 : Réalisation de la couverture
- Semaine 16 du lundi 18 avril
- Villa 5 : Encastrés de plomberie / Encastrés d’électricité
- Villa 6 : Pose du carrelage
- Villa 7 : Pose des plinthes et faïences
- Villa 8 : Réalisation appareillages / tableau électrique
- Villa 10 : Réalisation appareillages / tableau électrique
- Villa 11 : Réalisation des appuis de baies - Pose des menuiseries extérieures programmer fin semaines 16
- Semaine 17 du mardi 26 avril
- Villa 5 : Achèvement des encastrés d’électricité
- Villa 6 : Pose de la faïence et plinthes
- Villa 7 : Pose des sanitaires
- Semaine 18 du lundi 2 mai
- Villa 5 : Pose du carrelage
- Villa 6 : Pose des sanitaires
- Villa 7 : Pose des sanitaires
- Semaine 21 du lundi 23 mai
- Villa 9 : Travaux de plâtrerie
- B - COORDINATION DES TRAVAUX :
- B.1 EXECUTION - COORDINATION DE CHANTIER
- B.1.1 TRAVAUX de VRD
- Compte rendu séparé
- B.1.2 – TRAVAUX DU BATIMENT
- FONS et KARA
- Attention : la porte de garage villa 1 a été commandée sur mesure, côtes prises sur chantier non conforme à celles communiquées
- Dimensions des portes de garage 2.40 par 2.10 de hauteur
- Villa 1 : nettoyage du terrain
- Villa 7 : Réalisation des joints des appuis en terre cuite reste à réaliser - Pose des grilles de défense – remplacement de 1 seuils cassé à la porte d’entrée - nettoyage du terrain côté avenue de Perpignan
- Villa 11 : Pose des appuis de baie
- Réalisation des tranchées communes au plus vite
- SEKA BATIMENT
- Villa 2 : la porte de service a été abimée, celle-ci sera remplacée à vos frais - fourniture et pose de la gaine de la hotte dans les combles - La porte d’entrée à été abimé par vos ouvriers, celle-ci sera remplacée à vos frais - prévoir de réaliser une clôture maçonnée au droit du pylône (Précisions auprès de l’architecte) – un carreau de l’appuis de la fenêtre chambre coté garage, fissuré - Nettoyage du terrain à l’arrière de la maison – Infiltration d’eau sur la couverture du garage
- Villa 3 : fourniture et pose de la gaine de la hotte dans les combles – Nettoyage du terrain à l’arrière de la maison
- Villa 4 : Nettoyage terrain voisin côté à finaliser – fourniture et pose de la gaine de la hotte dans les combles - Ecoulement de l’évier n’est pas positionné selon le plan fourni, celui-ci sera réparé par le plombier à vos frais - Réparer l’évacuation eaux usées en attente sur la voirie celle-ci a été cassée par votre manitou – jour important sous la porte fenêtre de la cuisine – Gros nettoyage à faire côté droite de la maison, évacuer tout les parpaings en plus
- Villa 5 : Joints des seuils de terre cuite à finaliser - nettoyage du terrain
- Villa 6 : Joints des seuils de terre cuite à finaliser - reprise des tableaux de la fenêtre de l’étage au-dessus de la porte fenêtre du séjour – Gros nettoyage à faire côté droite de la maison, évacuer tout les parpaings en plus - Réparer l’évacuation eaux usées en attente sur la voirie celle-ci a été cassée
- Réalisation des tranchées communes au plus vite
- COMPTOIR AUDOIS DE MENUISERIES :
- Pose d’arrêt de porte a chaque porte d’entrée – Toutes les portes d’entrées doivent être livrées et posées avec une protection (faire le nécessaire pour la porte d’entrée de la villa 1-2-3-5-6-7-9) – point a faire sur les grilles de ventilation des menuiseries
- Villa 1 : Aucune protection sur la porte d’entrée - Pose des poignées intérieure après l’intervention du peintre – Mise en commande des portes de placard (chambre 1-2-3 et dégagement) attente choix M.O. – Infiltration d’eau sous la fenêtre de la cuisine – remplacement de la poignée de la porte fenêtre du séjour
- Villa 2 : Aucune protection sur la porte d’entrée - Pose des poignées intérieure après l’intervention du peintre – Mise en commande des portes de placard (hall d’entrée) attente choix M.O.
- Villa 3 : Aucune protection sur la porte d’entrée - Pose des poignées intérieure après l’intervention du peintre – Mise en commande des portes de placard (hall d’entrée) attente choix M.O.
- Villa 4 : Pose des poignées intérieure après l’intervention du peintre – pas de placard – poser les butoirs des volets bois - ne pas poser les arrêts de portes (pose du parquet à la charge du maire de l’ouvrage)
- Villa 5 : Aucune protection sur la porte d’entrée (celle-ci a été rayée)
- Villa 6 : Aucune protection sur la porte d’entrée
- Villa 7 : Aucune protection sur la porte d’entrée
- Villa 9 : Aucune protection sur la porte d’entrée
- Villa 10 : Livraison dans la villa N°5 d’un bloc porte poussant gauche pour la porte isotherme modèle PRIVILEGE URGENT (récupérer le bloc porte isotherme entreposé dans cette villa)
- Villa 11 : Pose des menuiseries extérieures + livraison des blocs portes intérieurs + grilles de défenses
- LANZ ELEC :
- Lors des encastrés piquer + lors du croisement avec les gaines de la plomberie
- Suite à la réunion du 23/02/11 avec M. VERGES, merci de bien faire attention au positionnement précis des gaines, depuis le paninter jusqu’au tableau de protection intérieur.
- Villa 1 : URGENT : Manque prise lave vaisselle /Réalisation appareillages / tableau électrique – raccorder les bandeaux lumineux de la sdb – Mise en place des gaines de VMC en plafond (l’appareillage de la cuisine devra impérativement être mis en place avant la pose de la cuisine programmée semaine 17)
- Villa 2 : Réalisation appareillages / tableau électrique – raccorder les bandeaux lumineux de la sdb – Mise en place des gaines de VMC en plafond (l’appareillage de la cuisine devra impérativement être mis en place avant la pose de la cuisine programmée semaine 17)
- Villa 3 : Réalisation appareillages / tableau électrique – raccorder les bandeaux lumineux de la sdb – Mise en place des gaines de VMC en plafond
- Villa 4 : URGENT : Mise en place des gaines de VMC en plafond - Nettoyage des gaines derrière la villa - Réalisation appareillages / tableau électrique
- Villa 6 : Réalisation des encastrés d’électricité - Mise en place des gaines de VMC
- Villa 7 : URGENT : Mise en place des gaines de VMC
- Villa 8 : URGENT : Mise en place des gaines de VMC
- Villa 9 : Transmettre avenant concernant les modifications électrique
- Villa 10 : URGENT : Mise en place des gaines de VMC / Des encastrés non pas été réalisé dans la sale de bains blocants la pose des faïences / Rebouchage des saignées faites dans le BA13 de la cuisine
- FBR :
- Villa 1 : Evacuer la porte de garage provisoire du terrain
- Villa 2 : Refixer la poignée intérieure de la porte de garage – le joint de la porte ne touche pas le sol du garage
- Villa 3 : Manque la baguette haute – Evacuer la porte de garage stocké à l’intérieur du garage – réglage du fin de course du portail
- Villa 10 : le joint de la porte ne touche pas le sol du garage
- PORTERIE :
- Lors des encastrés piquer + lors du croisement avec les gaines de l’électricité
- Villa 1 : Pose ultérieurement (flexible/douchette baignoire + cumulus)
- Villa 2 : Pose ultérieurement (flexible/douchette baignoire + cumulus + robinets extérieurs)
- Villa 3 : Pose ultérieurement (flexible/douchette baignoire + cumulus + robinets extérieurs + fixer évier cuisine après peinture)
- Villa 4 : Pose des sanitaires (alim évier – alim LV - 1 WC (pose après réalisation du sol par le maître de l’ouvrage + robinets extérieurs)
- Villa 5 : Passage en apparent du Plymouth dans le garage, à l’extérieur à encastrés dans le parpaing – Attention : voir avenant pour faire les encastrés
- Villa 6 : Passage en apparent du Plymouth dans le garage, à l’extérieur à encastrés dans le parpaing
- Villa 7 : Suppression de l’évier dans la cuisine et mettre un évier 1 bac dans le garage à coté du lave linge, transmettre avenant correspondant et avenant pour la pose d’un lave mains dans les wc du Rdc
- Villa 9 : Remplacement de la baignoire par un receveur de douche dito villa n°8 – Suppression de l’évier dans la cuisine et mettre une attente alimentation et évacuation pour futur évier dans le garage à du lave linge, transmettre avenant correspondant
- CERVELLO :
- Référence teinte des volets bois : 1169-2
- Référence teinte des portes intérieures : blanc
- Villa 1 : 2ème couche sur les menuiseries intérieures / nettoyage / repose des portes
- Villa 2 : 2ème couche sur les menuiseries intérieures / nettoyage / repose des portes
- Villa 3 : 2ème couche sur les menuiseries intérieures / nettoyage / repose des portes
- Villa 4 : 2ème couche sur les menuiseries intérieures / nettoyage / repose des portes
- Villa 5 : Pas de peinture intérieure ni extérieure – peinture sur porte d’entrée à prévoir car celle-ci est rayée (teinte : BLANC)
- Villa 9 : Transmettre devis pour le remplacement de la gouttelette par une peinture lisse
- ARCHITECTEURS SERVICES :
- Villa 2 : Finition dans le passage de porte dans le garage
- Villa 4 : Finition dans le passage de porte dans le garage
- Villa 5 : Achèvement des travaux de plâtrerie
- Villa 6 : Réalisation du traitement hydrofuge - Fermeture de la gaine technique du WC du rdc et placard de la cuisine et placard de la chambre à l’étage après l’intervention de l’électricien et du plombier – Traitement des bandes à joints
- Villa 7 : Réalisation du traitement hydrofuge - Fermeture de la gaine technique du WC du rdc et placard de la cuisine et placard de la chambre à l’étage après l’intervention de l’électricien et plombier – Finition joints cage d’escalier
- Villa 10 : Fermeture de la gaine technique du WC du rdc et placard de la cuisine et placard de la chambre à l’étage après l’intervention de l’électricien - contrôle des saignées de l’électricien
- Villas 5.6 : Pose du lambris (avant l’intervention du façadier)
- CARO D’OC :
- Nota : Prévoir la coupe des plinthes dans les angles en biseau – Prévoir la même teinte de joints entre les plinthes et le carrelage
- Villa 1 : Nettoyage du sol du garage – pose de la trappe de la baignoire + joint – divers joints de plinthes à reprendre à plusieurs endroits – réalisation du joint périphérique de la baignoire
- Villa 2 : Pose de la trappe de la baignoire + joint – nettoyage du sol du garage – réalisation du joint périphérique de la baignoire
- Villa 3 : Reprise des plinthes ou achèvement des joints dans la salle de bains – fournir dans le garage carrelage et faïences – nettoyage du sol du garage – réalisation du joint périphérique de la baignoire
- Villa 4 : Nettoyage du sol du garage – nettoyage du sol intérieur suite à la réalisation des joints de sol
- Villa 7 : Pose du carrelage
- Villa 9 : (ultérieurement : prendre 1 rdv avec le Maitre de l’Ouvrage)
- Villa 11 : (ultérieurement : prendre 1 rdv avec le Maitre de l’Ouvrage)
- NOTA : Il est important d’achevé entièrement vos prestations de carrelage, dans les villas en cours de réalisation, afin de permettre aux autres entreprises d’achever leurs prestations (villas 8 et 10)
- GERKENS
- Modèle de la tuile pour l’ensemble du lotissement : TUILES GELIS modèle PLEIN SUD coloris tradition.
- Villa 1 : Lors de vent violent, on entend 1 tuile claquée
- Villa 7 : Nettoyage de la dalle de garage - Bouchage du bas de pente dans le garage
- Villa 8 : Nettoyage de la dalle de garage - Bouchage du bas de pente dans le garage
- Villa 9 : Bouchage du bas de pente dans le garage
- Villa 10 : Bouchage du bas de pente dans le garage
- Villa 11 : Pose de la fermette
- FACADE SERVICES
- ATTENTION : ne pas bruler les détritus sur le lotissement
- Teinte retenues pour l’ensemble du lotissement : De chez PAREXLANKO : Garages et Clôtures : G.10 Blanc Lumière -Villas : J.50 Jaune Paille ou T.80 Beige ou J.10 Jaune Orangé
- - Enduit de façade, finition écrasée pour les villas – garages – clôtures
- - Enduit sur les tableaux et linteaux d’ouverture, finition talochée.
- Villa 1 : Nettoyage des gravas brulés sur le terrain à droite de la porte de garage
- Villa 2 : Côté porte de service, reprendre l’enduit de façade – Traiter les façades suite aux coulures importantes
- Villa 3 : Nettoyage des gravas brulés sur le terrain devant la baie du séjour + enlever tout les clous + reprendre l’enduit autour des gonds et arrêts de volets de la porte fenêtre – Traiter les façades suite aux coulures importantes
- Villa 4 : Nettoyage du terrain + nettoyage du terrain du voisin
- Villa 5-6 : enduit maison T.80 Beige et enduit garage G.10 Blanc Lumière (après le carrelage et la pose des volets)
- Villa 7-8 : enduit maison T.80 Beige et enduit garage G.10 Blanc Lumière (après le carrelage et la pose des volets)
- Villa 9-10 : enduit maison J.10 Jaune Orangé et enduit garage G.10 Blanc Lumière (après le carrelage et la pose des volets)
- Villa 11 : enduit maison J.50 Jaune Paille et enduit garage G.10 Blanc Lumière (après le carrelage et la pose des volets)
- B.2 COMMUNICATION DOCUMENTS, CONTACTS DIVERS ET PRECISIONS
- B.2.1 MAITRE DE L’OUVRAGE
- B.2.2 MAITRISE D’ŒUVRE :
- ARCHITECTE : Compléments à fournir selon rapport initial du bureau de contrôle.
- DEKRA : Le rapport initial établi par vos soins sera complété de toutes remarques, recommandations et précisions utiles
- BET BAUDE : Transmettre copie de vos documents au bureau de contrôle DEKRA au fur et à mesure.
- B.2.3 ENTREPRISES :
- FONS et KARA :
- Prendre toute précaution utile dans la réalisation de vos travaux à proximité des lignes électriques existantes selon correspondance du gestionnaire du réseau de transport d’électricité daté du 29 07 2009.
- SEKA BATIMENT :
- Prendre toute précaution utile dans la réalisation de vos travaux à proximité des lignes électriques existantes selon correspondance du gestionnaire du réseau de transport d’électricité daté du 29 07 2009.
- LANZ ELEC et SEPTELEC :
- Appareillages fournis le 30/11/10, modèle ARNOULD Espace.
- Tenir compte des recommandations émises par le gestionnaire du réseau de transport et d’électricité par son courrier du 29 07 2009 et plus particulièrement de ses recommandations concernant la protection et l’isolement des villas 1 2 3 4 et 5 (pour vos travaux en sous traitance de SCREG).
- Date d’intervention pour les réseaux secs (BT, EP, TEL) à convenance de l’entrepreneur (consécutivement aux autorisations administratives), en génant le moins possible les autres intervenants.
- Déclaration article 49 à établir auprès des services de ERDF.
- OBSERVATION SUR LE COMPTE RENDU PRECEDENT
- PV de chantier n° 45 du 5 avril 2011 pas d’observations, adopté
- C – COORDONNATION SPS (pour partie du registre journal de la coordination)
- Le chantier relève du niveau I de la Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS).
- Le coordonnateur SPS est l’Architecte Gilles FAGES qui intervient simultanément avec la mission de Maître d’œuvre.
- Les rapports de chantier comportant une rubrique CSPS ont la validité du Registre Journal de la Coordination (RJC) prévu par la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application du 26 décembre 1994 et particulièrement en conformité avec l’article R 238-19 du code du travail.
- Le présent rapport consigne le PV de l’inspection commune.
- Valider projet d’implantation et d’organisation de chantier
- C1 - PRESTATIONS COMMUNES DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA SANTE
- Il est précisé que l’ensemble des règlements de sécurité et d’hygiène en vigueur doivent être scrupuleusement respectées durant le déroulement des travaux.
- Chaque entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour une intervention de ses ouvriers sur le chantier en toute sécurité et avec mise à disposition de tout Equipement de Prévention Individuel nécessaire en fonction des modes opératoires préconisés selon les prestations à réaliser définies notamment dans le PPSPS de l’entreprise.
- Maintenir constamment en état de propreté les zones d’intervention et de circulation qui doivent être correctement balisées.
- Prendre toutes précautions nécessaires au droit des lignes EDF existantes (voir recommandations)
- Apposer tous panneaux nécessaires interdisant l’accès du public.
- C 2 - METEO et INTEMPERIES
- Météo du 4 avril 2011
- Température : 24°
- Intempéries depuis la dernière réunion : Néant
- En cumulé depuis le début du chantier : 11 journées
- C3– DETAILS PREVENTION
- Visite du 18 janvier 2011
- 1. Inaccessibilité du chantier au public
- X
- 10. Circulation piétonne horizontale
- X
- 2. Panneaux, affichages
- X
- 11. Circulation piétonne verticale
- X
- 3. Installation électrique
- X
- 12. Approvisionnement en eau
- X
- 4. Distribution en électricité
- X
- 13. Approvisionnement en matériaux
- X
- 5. Installations collectives
- 14. Stockages
- X
- 6. Installations privatives
- X
- 15. Propreté du chantier
- X
- 7. Engins
- X
- 16. Goulotte, benne
- 8. Circulations engins
- 17. Travaux spéciaux
- 9. Parkings VP
- X
- 18. Environnement, voisinage
- X
- INSPECTION COMMUNE DU CHANTIER :
- Présent : voir page 1 du présent compte rendu.
- Absent :
- PRÉSENTATION DU TERRAIN D’ASSIETTE DU CHANTIER ET DISPOSITIONS :
- ACCÈS : par lotissement adjacent.
- STOCKAGES : ne pas géner les circulations.
- ECHAFAUDAGES : utilisé matériel conforme aux normes de sécurité.
- ARMOIRE ÉLECTRIQUE : installée
- EAU : compteur en place
- WC : WC chimique à installer
- CLOTURE DE CHANTIER : à convenir
- INSTALLATION DE CHANTIER : Implantation aire de dépôt et de vie du chantier à convenir avec maçons concernés.
- UTILISATION DE LA GRUE : Utilisation de grues mobile (fournir carnet d’entretien et de validation ainsi que permis d’utilisation par le conducteur)
- Prendre toutes précautions utiles au droit des lignes EDF existantes.
- NETTOYAGE DE CHANTIER
- Chaque entreprise effectuera le nettoyage et l’évacuation des gravois de ses propres travaux., faute de quoi, le MO se réserve le droit de faire exécuter ces nettoyages aux frais des entreprises responsables, de manière à laisser immédiatement le chantier prêt à être utilisé pour l’intervention de l’entreprise suivante. Ces dispositions s’appliquent à toute la période du chantier jusqu’à y compris le nettoyage de fin de travaux, avant réception des ouvrages et livraison.
- TÉLÉPHONES SECOURS : à partir de téléphone mobile
- URGENCES portable : 112
- POMPIERS 18
- SAMU 15
- Médecin : Docteur ROUVIERES n° tél 04 68 48 22 85
- C4 – ENTREPRISES
- Chaque entrepreneur doit fournir impérativement avant le début de son intervention son PPSPS auprès du Coordonnateur SPS
- Il s’agit d’une obligation légale et contractuelle. A DÉFAUT DE REMISE de son PPSPS, L’ENTREPRISE N’EST PAS AUTORISÉE À INTERVENIR sur le chantier et par ailleurs l’entrepreneur encours les dispositions pénales suivantes : Art. L 4744.5, le fait de ne pas remettre le PPSPS est puni d’une amende de 9000€ , la récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000€.
- PPSPS remis par les entreprises GERKENS, CERVELLO, FONS et KARA, SEKA BATIMENT et CAM
- • SCREG : PPSPS à fournir.
- • SEPTELEC (sous traitant de SCREG)
- PPSPS à fournir IMPERATIVEMENT avant début d’intervention
- • FONS
- A fournir sans délai auprès du CSPS carnet d’entretien et de validation ainsi que permis d’utilisation par le conducteur de la grue mobile utilisée.
- • SEKA BATIMENT
- A fournir sans délai auprès du CSPS carnet d’entretien et de validation ainsi que permis d’utilisation par le conducteur de la grue mobile utilisée.
Add Comment
Please, Sign In to add comment